浙江/舟山-2025-10-16 00:00:00
某部港区疏浚等*项工程施工招标公告招标公告(*****************)
某部港区疏浚等*项工程施工招标公告
（*****************)
*．项目名称
某部港区疏浚等*项工程施工招标公告
- 项目编号
- ************
*．招标条件
本招标项目某部港区疏浚等*项工程已由 上级机关 批准建设，项目业主为某部，建设资金为上级拨款，招标人为某部。项目已具备招标条件，现对该项目的某部港区疏浚等*项工程施工进行公开招标，实行资格后审。资格审查条件（最低要求）详见附录。
本项目建设规模为：舟山某部三座码头疏浚，并在锚地新建*个系泊水鼓及一座钢联桥维修更换。
本次招标为 *个施工标段。施工工期：**日历天。具体进场施工时间由招标人确定，中标人需在 接到招标人进场通知后 *天内组织人员和设备进场施工。施工期间码头将正常使用，施工须充分考虑码头的使用时间，合理组织避开船只运行。投标人须对上述情形充分理解并承担由此可能引起的所有风险，投标报价时须综合考虑上述因素，合理报价。
本项目招标控制价：*******元（大写：肆佰伍拾柒万贰仟捌佰柒拾贰元整）
*.* 凡具有独立法人资格、港口与航道工程施工总承包三级及以上资质（该资质应在招标公告发布之日后在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态)，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，并符合资格审查条件要求的施工单位均可参加投标。
*.*本次招标不接受联合体投标。
*.* 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则均按否决投标处理。
*.*在“信用中国”网站（****://***.***********.***.**/）中未被列入失信被执行人名单
*.* 企业及项目负责人未被列入军队采购网（*****://***.****.***.**）黑名单。
*.* 凡有意参加投标者，请于 ****年**月**日～****年**月**日****将营业执照、企业资质证书、法定代表人身份证、授权委托书、委托代理人身份证、委托代理人****年*月**月的社保扫描件发送到**********@**.***. 。
*.* 招标人不统一组织投标人进行现场踏勘，不召开投标预备会，投标人视需要可自行前往现场踏勘。
*.*投标文件递交时间：详见招标文件。
*.*投标文件递交地址为： 舟山市定海区
本次招标公告在军队采购网上发布。
*．联系方式
招标人：某部
联系人：谭助理 电话：***********
**.监督方式
联系人：黄先生 电话：***********
****年**月**日
|
施工企业资质等级要求 |
|
*、投标人应具备独立法人资格、港口与航道工程施工总承包三级及以上资质（该资质应在招标公告发布之日后在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态); *、持有有效的安全生产许可证； |
|
财务要求 |
|
承诺提供不应少于*** 万元人民币的流动资金（由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书）。 若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市） 级及以上银行。 |
|
业绩要求 |
|
自****年* 月* 日（以实际交工日期为准）以来成功地完成过合同金额***万元及以上沿海港池（或 航道）疏浚工程等港口与航道工程施工业绩。 |
注：*.投标人应在“第八章 投标文件格式”的“近年完成的主要类似项目情况表”后附：（（*）中标通知书复印件；（*）合同协议书复印件；（（*）质量证明文件（由发包人出具的水运工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的水运工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复印件。 每张表格只填写一个项目，并标明序号。
若投标人的业绩为分包业绩，则只需提供上述（*）分包合同协议书复印件和（*）项证明材料，且业绩可在相关网站上查询（开标时由代理机构现场查询）。三者缺一不可，否则业绩不予认可。
上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致（施工单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。
工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。
附录 * 资格审查条件（信誉最低要求）
|
信誉要求 |
|
*、不存在投标人须知第 *.*.*项的情形； *、自**** 年 * 月 * 日以来，投标人无行贿犯罪行为； *、在“信用中国”网站（****://***.***********.***.**/）中未被列入失信被执行人名单。
*、诚信承诺：投标人和法定代表人必须对投标过程的企业行为作出诚信承诺。 *、背景承诺：投标人和法定代表人必须承诺投标时无外资背景，无港澳台投资背景。 *、保密承诺：投标人和法定代表人必须对保密工作作出承诺。 *、安全承诺：投标人和法定代表人必须对工程施工中整体保证安全作出承诺。 |
注：投标人有行贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网的查询结果为准（时间以法院判决书判决日期为准）。
附录 * 资格审查条件（项目经理和项目技术负责人最低要求）
|
人员 |
数量 |
资格要求 |
|
项目经理 |
* |
*、担任过沿海港池（或航道）疏浚工程等港口与航道工程施工的项目经理（或项目副经理、项目技术负责人或设计施工总承包项目的施工负责人），有港口与航道工程一级注册建造师证书，工程师及以上技术职称，并在有效期内的公路水运施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（*类）。 *、拟委任项目经理未在其他在建合同工程中任项目经理。 *、近三年（自**** 年 * 月 * 日以来），拟委任项目经理无行贿犯罪行为。 *、上述拟委任的项目经理的建造师注册证书、安全生产考核合格证书上单位名称应与投标人名称一致。 |
|
项目技术负责人 |
* |
*、担任过沿海港池（或航道）疏浚工程等港口与航道工程施工的项目技术负责人（或项目经理、项目副经理或设计施工总承包项目的施工负责人），有工程师及以上技术职称，并有有效期内的公路水运施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（*类）。 *、上述拟委任的项目技术负责人的安全生产考核合格证书上单位名称应与投标人名称一致。 |
注：*. 拟委任的项目经理有行贿受贿犯罪行为的认定：以中国裁判文书网的查询结果为准，时间以法院判决书判决日期为准。
*. 在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。
*. 拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：
(*).若合同协议书尚未签订，则中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“在建合同工程”；
(*). 若合同协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。
(*).该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。
*.“在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。
*. 投标人主要管理人员中项目经理的职称证信息、建造师注册证书信息、安全生产考核合格证书信息以及项目技术负责人的职称证信息、安全生产考核合格证书信息在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中已全部公开的，须在诚信信息系统一览表后提供含有该系统水印的《主要人员信息一览表》打印件。
*. 一级建造师电子证书使用须满足建设部建办市[****]**号文件规定。
|
设备名称 |
规格、功率及容量 |
单位 |
最低数量要求 |
|
抓斗挖泥船 |
与本工程相适应 |
艘 |
*（须为自有船舶） |
|
泥驳船 |
与本工程相适应 |
艘 |
*（至少*艘为自有船舶） |
注：* 、泥驳船可为自有船舶和租赁；以上船舶均须提供船舶证书包括船舶所有权登记证书、国内航行海船安全与环保证书（或海上船舶检验证书）、船舶国籍证书的复印件（指彩色扫描件或清 晰复印件），三者缺一不可，否则按否决投标处理。若抓斗挖泥船或泥驳船为租赁的，除上述材料外还须附租赁意向合同的复印件（指彩色扫描件或清晰复印件），否则按否决投标处理。
*、投标人须至少自有满足上述性能要求的抓斗挖泥船和泥驳船各一艘，自有船舶指船舶证书（或光船租赁登记证明书）上的船舶所有人或船舶经营人或船舶承租人应与投标人一致，否则按否决投标处理。
*、参与本次投标的投标人不得将其名下的抓斗挖泥船和泥驳船租赁给其他投标人用于本次投标，否则均按否决投标处理。
