哈尔滨理工大学西区学生宿舍建设项目监理招标公告

招标编号：************（**************）

*.招标条件

本招标项目哈尔滨理工大学西区学生宿舍建设项目已由黑龙江省教育厅以黑教发函〔****]**号文件批准建设，招标人为哈尔滨理工大学，建设资金来源为对上争取及项目单位自筹解决。项目已具备招标条件，现对该项目的监理进行公开招标。

*.项目概况与招标范围

*.*项目名称：哈尔滨理工大学西区学生宿舍建设项目监理

*.*建设地点：哈尔滨市南岗区学府路**号，哈尔滨理工大学西区校园内。

*.*建设规模：新建建筑物一座，建筑面积*****.**平方米，其中地上*****.**平方米、地下****.**平方米，建筑高度：**.**米。

*.*计划工期：计划开工日期为****年**月*日，计划竣工日期为****年*月*日，总工期***日历天。

*.*项目服务期：本项目施工期及其保修阶段。

*.*质量目标：符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准，争创哈尔滨市建设工程结构优质工程。

*.*招标范围：本项目施工监理及保修阶段监理。

*.*标段划分：共划分为一个标段。招标控制价*******.**元。

*.投标人资格要求

*.*要求投标人须具备建设行政主管部门核发的工程监理综合资质，或房屋建筑工程监理甲级资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力。

*.*总监理工程师资格要求：具有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师执业资格证书及工程监理企业法定代表人书面任命文件，具有建筑工程相关专业高级专业技术职称，总监为本单位在职人员，提供****年*月至今任意连续*个月投标人为其缴纳的证明，并按《关于加强工程监理工作若干意见的通知》（黑建规范〔****〕*号）有关规定执行。

*.*投标人拟派驻本项目的现场监理组织机构成员应符合《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》的通知（黑建规[****]* 号）文件规定的要求。

*.*资格审查方式：本工程采用资格后审方式,主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。

*.*本次招标不接受联合体投标。

*. 招标文件的获取

*.*潜在投标人应先在“黑龙江省公共资源交易网”进行用户注册、办理数字证书。使用数字证书登录“黑龙江省公共资源交易网”上的交易平台，下载招标文件等材料。****年*月**日**时**分至****年**月**日**时**分（北京时间，下同）。

*.*有关手续请查看“黑龙江省公共资源交易网”服务指南中相关文件。

*.*本项目将在哈尔滨市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标行政监督平台接受监督，潜在投标人应及时登录平台进行用户注册，填报企业基本信息和拟派项目负责人信息。平台注册网址为：***.***.**.**:****/*****/#/*****，有关注册手续请查看平台登录页面中的《使用手册》，请按照使用手册进行注册。

*.投标文件的递交

*.*投标文件递交方式为“黑龙江省公共资源交易网”网上递交，网上递交电子投标文件截止时间为****年**月**日**时**分。

*.*网上递交投标文件截止时间后递交的电子投标文件，系统不予接收，招标人不予受理。

*.踏勘现场和答疑安排

招标人不统一组织踏勘现场，由潜在投标人自行前往踏勘。招标人对招标文件的澄清均通过网上进行。

*、开标方式

*.*该项目为线上开标，投标人无需在开标现场解密（各投标人开标时间起在单位远程解密即可）。

*.*开标时间：****年**月**日**时**分。

*.*开标地点为哈尔滨市公共资源交易中心（哈尔滨市南岗区中山路***号市民大厦）四楼开标室。

*.评标、定标方式

本项目采用评定分离方式，定标方法为：直接票决定标法，具体评标、定标规则详见招标文件。

*.发布公告的媒介

本次招标公告在 “黑龙江公共资源交易网”（ *******.***.***.**/）、哈尔滨公共资源交易网*建设工程（*******.******.***.**/****/**********.****）上发布。

**.其他

**.*投标人、其法定代表人及其拟委任的项目总监近*年如有行贿犯罪行为（近三年是指本公告发布之日起前三年至投标截止时间内，本次招标所称“行贿犯罪行为”是指各级人民法院判决书中（以中国裁判文书网公布的为准）有判决投标人或其法定代表人或拟委任的项目总监犯行贿罪的情形），其投标将被否决。

**.*投标人、其法定代表人及其拟委任的项目总监如被最高人民法院在信用中国网站（***.***********.***.**）中列入失信被执行人名单，对属于失信被执行人的投标人，其投标将被否决。

**.*与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则相关投标均无效。

**.*根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》有关规定，潜在投标人或者其他利害关系人对本招标公告有异议的，应当在招标公告开始发布之日起*日内提出。书面异议材料应由法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章，招标人将在收到异议之日起*日内作出答复。潜在投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料进行异议和恶意缠诉的，将严格按照国家及省市有关规定严肃处理，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

**.*本项目执行《黑龙江省住房和城乡建设厅关于加强建筑业和工程监理企业资质动态核查工作的通知》（黑建规(****)*号）的规定，对于在黑龙江省建筑市场监管公共服务平台（***.**.***.***:****/******/***************/*********）资质动态核查中显示资质异常的企业参加本项目投标的，其投标将被否决（以投标截止日公布信息为准）

**.*招投标活动中各利害关系人和人民群众发现有强揽工程、恶意竞标等问题线索的，请及时进行举报。哈尔滨市住房和城乡建设局举报电话：*************；哈尔滨市建设工程招投标站举报电话：*************、********、********。

**.联系方式

招标投标行政监督单位：哈尔滨市建设工程招投标站

招 标 人：哈尔滨理工大学

地址：哈尔滨市南岗区学府路**号

联 系 人：刘同海高东宇

联系电话：*********************

招标代理机构：黑龙江省招标有限公司

地址：哈尔滨市南岗区汉水路***号

联 系 人： 赵盛旭 张婧羽

电话：*********************

电子邮件：********@***.***

日期：****年*月**日