武汉轻工大学金银湖校区**号学生公寓项目工程总承包（***）第*次答疑

致各潜在投标人：

经研究，现就如下事项进行答疑澄清：

*、招标文件第**页，第二章投标人须知，投标人须知前附表**.*需要补充的其他内容中，第*条：第七章投标文件格式内容中，不适用内容可不填写，至少需满足投标人资格及详细评分要求。

招标文件第**页，第二章投标人须知，投标人须知正文部分，*.*投标文件的编制：投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

招标文件第**、**页，第三章评标办法，承包人实施方案评分因素（偏差率）包含***总体管理方案、施工重难点分析与解决办法、施工现场平面布置、工程进度控制计划、项目质量实施计划、施工工艺、装配式工艺、安全文明施工及应急管理措施、环境管理措施。

招标文件第***、***页，第七章投标文件格式，十二承包人实施计划中要点：（一）概述、（二）总体实施方案、（三）项目实施要点、（四）项目管理要点。

请明确：承包人实施计划章节目录设置按第三章评标办法中评分因素设置还是按第七章“投标文件格式”进行编写？

答：承包人实施计划章节目录设置按第三章评标办法中评分因素设置。

*、招标文件第***页：二．实施计划除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。附表三劳动力计划表，附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图。

招标文件第***页：附表三：拟投入本项目的劳动力计划表。

招标文件第***页：附表四：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图。

招标文件***页中的附表三和附表四名字与***页和***页中附表三和附表四名字不一致，请明确以何为准？

答：以***页和***页中附表三和附表四名字为准。

*、招标文件第***页第七章投标文件格式附表五施工总平面

图：投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

招标文件第***页，第四章合同条款及格式第三部分专用合同

条件中：（**）承包人应无偿提供不少于两间临时用房给予发包人现场管理人员办公使用，不少于两间临时用房给予监理单位人员办公使用，分别不少于两间临时用房给予发包人及监理单位人员作为生活用房。

本工程红线范围场地空间受限，无法设置临建办公区、生活区，是否可协调预留发展用地使用，修建临建办公区、生活区？

答：预留发展用地可用来修建临建办公区、生活区。

*、招标文件中未明确本次招标为“明标”或者“暗标”，请明

确。

答：明标。

*、招标文件中未明确技术标编制字体样式、字体大小以及格式

要求，请明确。

答：以招标文件要求为准。

*、招标文件第**页，评分明细表中关于施工负责人业绩的描述“投标人（联合体投标时，指联合体承担设计任务单位）拟派施工负责人近*年...”中“联合体投标时，指联合体承担设计任务单位”是否笔误写错了，应该是“联合体投标时，指联合体承担施工任务单位”，请明确。

答：应为“（联合体投标时，指联合体承担施工任务单位）”，更正后的招标文件详见附件。

*、问根据招标文件，承包人建议书（**分）和承包人实施方案（**分）为两个上传节点，请问承包人建议书和承包人实施方案分别包含哪些评分因素？

答：承包人建议书（**分）包含：设计重难点分析与解决办法、建筑设计（*）、建筑设计（*）、结构设计（*）、结构设计（*）、给排水设计（*）、给排水设计（*）、电气设计（*）、电气设计（*）、暖通设计（*）、暖通设计（*）、装配式设计、概算合理化建议。

承包人实施方案（**分）包含***总体管理方案、施工重难点分析与解决办法、施工现场平面布置、工程进度控制计划、项目质量实施计划、施工工艺、装配式工艺、安全文明施工及应急管理措施、环境管理措施。

*、招标文件附录一项目管理机构其他主要人员中要求“技术负责人*人、施工员*人、质量员*人、安全员*人、材料员*人、资料员*人”评分办法中关于施工团队“拟投入本项目施工团队中施工员、质量员、安全员、材料员、资料员均具备工程相关专业中级及以上职称的得*分，每有*岗不满足扣*.*分。”如果投标人拟派施工员或质量员等岗位人员多于*人，是要求每一个岗位提供至少一个中级职称即可不扣分？还是所有拟派人员只要不是中级以上职称就扣分？

答：每一个岗位提供至少一个中级职称即可不扣分。

*、招标文件中企业荣誉是否以评分办法为准，即仅提供获奖证书或相关获奖文件扫描件即可？

答：以评分办法为准，提供获奖证书或相关获奖文件扫描件。

**、因施工区域在学校内，施工期间校园内哪些路可以作为施工

车辆通行道路，施工车辆进出口是否为学校北出入口？

答：施工车辆进出口可为学校北出入口。

**、场地东侧的空地是否可以作为施工期间办公区和生活区的搭

设场地。

答：可以。

**、请明确提供的施工临时用电、临时用水的接口位置及大小。

答：施工红线***米范围内已预留临水临电接口，满足施工需要。

**、没有建筑***总图；

答：已提供建筑总图，不再另外提供电子版***图纸。

**、没有概算相关资料

答：现已上传，请自行下载。

**、没有景观和装修设计图纸

答：《建筑工程设计文件编制深度规定》对初步设计阶段的规定中无景观及装修专项设计要求。

**、电气图纸只有系统图，无平面图

答：《建筑工程设计文件编制深度规定》对初步设计阶段的规定中建筑电气专业无平面绘制要求。

**、招标文件专用合同条件****页，**.*工程进度款，“（**）本项目资金来源为中央预算内投资以及发包人自筹。若因财政拨付资金未及时到位，或发包人自筹资金延误等造成工程进度款、结算款无法按期支付，承包人应保质保量确保项目如期推进并交付，总工期不得延误。”

是否可改为“（**）本项目资金来源为中央预算内投资以及发包人自筹。若因财政拨付资金未及时到位，或发包人自筹资金延误等造成工程进度款、结算款无法按期支付，如因此导致本工程暂停施工超过*个月，经承包人申请后，建设单位对承包人已完成且无争议的工程量（含变更、签证、索赔等）可先行开展验收工作，经验收质量达到本合同要求的质量标准的，按照合同约定的计量计价原则进行过程结算，对人工、材料等进行调差。按照经双方确认的过程结算文件，建设单位向承包人支付至过程结算价款的**%。剩余**%过程结算价款在完成工程竣工结算后按合同约定支付”。

答：按招标文件执行。

**、根据***页评标办法，项目经理资格要求中，“项目经理满足相应条件的，可以兼任本项目施工负责人或设计负责人，但不得同时兼任。”，如项目经理兼任施工负责人，但只有一个总承包业绩，则在***页、***页项目经理业绩、施工负责人业绩评分中，是否可同时计算得分。

答：项目经理满足相应条件的，兼任本项目施工负责人的，业绩要求满足项目经理业绩、施工负责人业绩评分的，可以同时计算得分。项目经理满足相应条件的，兼任本项目设计负责人的，业绩要求满足项目经理业绩、设计负责人业绩评分的，可以同时计算得分。

**、本项目招标文件第二章投标人须知*.*.*条款项目名称为：武汉轻工大学金银湖校区**号学生公寓项目；招标文件封面上项目名称为：武汉轻工大学金银湖校区**号学生公寓项目工程总承包（***），以哪个项目名称为准？

答：项目名称以“武汉轻工大学金银湖校区**号学生公寓项目工程总承包（***）”为准。

**、招标文件中的第七章投标文件格式与新点投标文件制作软件中导出的文件格式不一致，导出的投标文件格式中每一章节无大标题，最终上传投标文件格式以哪个版本为准？请予以明确。

答：以招标文件为准。

**、投标人须知正文部分，*.*.*（*）拟分包项目情况表（适用于非政府采购工程），第七章投标文件格式中的“五、拟分包项目情况表”没有备注，拟采用分包情况下，投标文件需要做此表吗？

答：需要。

**、按照招标公告中的工期要求“工期***日历天，计划开工日期*********”，结合通用合同条款描述“合同中按天计算时间的开始当天不计入日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天**:**”，竣工日期应该为****年*月*日**：**，与前附表中的“计划竣工日期：************：**：**”相矛盾，是否以总工期为准？

答：本项目工期为***天。

**、查阅本项目场地初勘报告，未明确场地内是否存在影响地下室结构施工的水电管网、通讯光纤等设施设备，能否提供详细的地下管网走向图？

答：详见初步设计文件中室外管网总图，各投标单位可自行实地踏勘现场。

**、本项目位于武汉轻工大学校内，对安全文明施工和施工时间段有无特殊要求？

答：按行业主管部门及学校相关管理制度执行。

**、本项目消防水系统管网与农产品加工中心消防管网相连，存在与其他非施工范围区域共用消防水泵房，湿式报警阀间等，消防水系统联动测试时，需要启泵动作，因消防管网与非施工范围区域连通共用，无法保证非改造区域管网的承压质量，若为年久失修老旧系统，可能存在漏水甚至爆管风险，造成被泡水的损失，故需明确因非改造区域管网消防系统质量问题，导致本项目相关验收不通过的，责任与中标人无关。

答：确因非改造区域管网消防系统质量问题，导致本项目相关验收不通过的，责任与中标人无关。

**、第四章合同文本第一部分合同协议书第四条第*款“根据发包人的实际需要，本项目在实施过程中，由承包人在发包人指定银行设立项目银行监管账户，专门用于本工程项目的资金收支使用，发包人按合同约定将资金拨付至银行监管账户，承包人必须遵循专款专用原则，接收发包人和指定银行对账户资金使用的监管”，是否指本项目要求设立共管账户？

答：本项目需要设立共管账户。

**、第四章合同文本第一部分合同协议书第十条“本合同经双方签字或盖章后成立，并自双方法定代表人签字、盖章之日起生效”，前后矛盾，能否统一修改为“本合同经双方盖章后成立，并自双方盖章之日起生效”？

答：本条改为本合同经双方法定代表人签字并加盖公章（或合同专用章）后成立，自成立之日起生效。

**、第三部分专用合同条件第*.*.*.**条其他合同文件应指（*）本合同协议书；（*）专用合同条件；（*）通用合同条件；（*）中标通知书；（*）招标文件及其附件；（*）投标函和投标文件；（*）勘察及设计文件、资料和图纸；（*）标准、规范及有关技术文件，以外的其他文件，能否修改为“在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件，包括但不限于：（*）招标文件、投标文件及其附件，中标通知书；（*）标准、规范及有关技术文件；（*）工程施工图纸及施工图纸会审纪要；（*）工程量清单及经确认的工程量清单调整文件；（*）会议纪要、专题报告、工程变更、现场签证等，以及法律、法规规定具有证明效力和合同效力的文件或资料；（*）补充协议”？

答：按招标文件执行。

**、第三部分专用合同条件第*.*条，建议增加“《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《保障农民工工资支付条例》、湖北省住房和城乡建设厅发布的《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》《关于新冠肺炎疫情防控期间建设工程计价管理的指导意见》、《市城建局关于调整武汉市房屋建筑、市政工程和园林绿化工程安全文明施工费计价规定的通知》、《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》、《湖北省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理实施办法》”。

答：按照招标文件执行。

**、第三部分专用合同条件第*.**条“承包人对发包人赔偿责任的最高限额为发包人的实际损失”该表述较为模糊，能否修改为“合同签约总价的*%”？

答：按照招标文件执行。

**、第三部分专用合同条件第*.*.*条第（*）款“容，发包人招标的暂估价中的分包工程，总承包服务费包含在本项目签约合同价（含税）中”，考虑到总包单位协调管理发生的成本，能否单独约定总承包服务费？

答：按照招标文件执行。

**、第三部分专用合同条件第*.*.*条第（**）款“承包人对基坑施工、桩基施工、地下室正负零、主体结构封顶、二次结构施工计划等重要节点，未能按批准计划日期完成的，需自费赶上，若发包人书面催促仍不积极赶上，需向发包人支付*****元/项违约金，如违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应继续赔偿损失”，能否修改为“承包人对基坑施工、桩基施工、地下室正负零、主体结构封顶、二次结构施工计划等重要节点，未能按批准计划日期完成的，需自费赶上，若发包人书面催促仍不积极赶上，需向发包人支付*****元/项违约金，如承包人在后续施工节点赶上施工进度的，免除上述节点工期违约金”？

答：按照招标文件执行。

**、第三部分专用合同条件第*.*.*条第（**）款“若承包人未能及时办妥上述批准手续，造成误工等损失，发包人不予承担，由承包人承担损失；导致工程关键路径延误的，竣工日期不予顺延”，能否修改为“若因承包人原因造成误工等损失，发包人不予承担，由承包人承担损失；导致工程关键路径延误的，竣工日期不予顺延”？

答：按照招标文件执行。

**、第三部分专用合同条件第*.*.*条第（**）款“承包人不得随意强行收取总承包服务费，若承包人提供了上述服务，由发包人平行发包项目中标人与承包人自行协商并支付总承包服务费，总承包服务费不得超过市场价标准”，考虑到逐一协商效率较低，能否明确约定总承包服务费标准？

答：按照招标文件执行。

**、第三部分专用合同条件第*.*.*条“承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：在取得工程竣工备案表前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理，且未经发包人同意或除本合同另有约定外承包人不得更换项目经理。否则视为承包人严重违约，每发生一次，承包人按***万元/次的标准向发包人缴纳违约金，同发包人保留解除合同的权利，若发包人因此要求解除合同后承包人必须无条件退场并退还发包人已支付的全部工程款，承包人所有前期投入成本不予赔偿”及第*.*.*条承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任“发包人有权拒绝组织验收并暂停工程款支付，同时要求承包人支付违约金***万元”，违约责任过高，能否修改为“每发生一次，承包人按*万元/次的标准向发包人缴纳违约金”？

答：按照招标文件执行。

**、第三部分专用合同条件第*.*条第（*）款“承包人拖欠农民工工资的应当依法予以清偿。其分包人拖欠农民工工资的由承包人先行清偿再依法进行追偿。如因承包人或其分包人拖欠农民工工资造成农民工发生影响发包人教学或工作秩序的事件，一切后果均由承包人承担，发包人保留向承包人追偿损失的权利。发包人资金紧张时，优先支付农民工工资。因发包人由于资金到位不及时未按照合同约定及时拨付工程款导致农民工工资拖欠的，承包人应当垫付被拖欠的农民工工资”，发包人未及时支付工程款，承包人垫付农民工工资资金压力过大，建议修改为“承包人拖欠农民工工资的应当依法予以清偿。监督其分包人支付农民工工资。如因承包人拖欠农民工工资造成农民工发生影响发包人教学或工作秩序的事件，一切后果均由承包人承担，发包人保留向承包人追偿损失的权利。发包人资金紧张时，优先支付农民工工资”？

答：按照招标文件执行。

**、第三部分专用合同条件第*.*.*条“因发包人原因导致工期延误：仅顺延工期，不调整费用”，考虑到公平原则，能否修改为“因发包人原因导致工期延误：仅顺延工期，因停工窝工所产生的费用承担由双方协商决定”？

答：按照招标文件执行。

**、第三部分专用合同条件第*.*.*条“双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：*级以上的地震；日降雨量大于***㎜的雨日；**年一遇及以上的洪水；日气温超过**℃高温或低于***℃的严寒连续**天以上；造成工程损坏的冰雹和大雪灾害；自然原因发生的火灾，以政府部门发布的信息资料为准”过于苛刻，能否修改为“*级以上的地震；风速达到*级及以上的热带风暴（或台风）；**年一遇及以上的洪水；**小时内降水超过****、**小时内降雪量**.***（融化成水）及以上的暴雪（以气象台提供的资料为准）；**℃以上高温、***℃以下低温天气；政府有关部门通知停工的其它恶劣气候条件”？

答：按照招标文件执行。

**、第三部分专用合同条件第**.*.*条“预付款的金额或比例为：视发包人资金情况支付签约合同价（含税）（扣除暂列金和暂估价后）的**%***%（含安全文明施工费用的**%）”，预付款金额不确定，能否修改为“签约合同价（含税）（扣除暂列金和暂估价后）的**%（含安全文明施工费用的**%）”？

答：按照招标文件执行。

**、第三部分专用合同条件第**.*条“进度款支付原则：承包人与发包人充分沟通并确认完成该项目的施工图纸，施工图审查通过后，承包人在**日内编制完成建筑安装工程费的施工图预算，报送发包人委托的第三方审计机构进行审核，经发包人审核后的总额[设计费+经审核的建筑安装工程费乘以（**中标下浮率）+经审核的暂估价+暂列金]为该项目工程总承包实际合同价。逾期经发包人书面通知未按时提供每延误一天，按****元/日承担违约金。同时确定的建筑安装工程费施工图预算[经审核的建筑安装工程费乘以（**中标下浮率）+经审核的暂估价+暂列金]不得超过建筑安装工程费投标总价报价。该项目施工图预算审核完成后，按照已完成工程量乘以该项目施工图预算审核报告中的综合单价再按**%的比例支付”，因该工程为***工程，若发包人确认施工图周期过长、审计单位审核施工图预算周期过程，可能导致承包人长期无法收取工程款，资金压力巨大，建议修改为“进度款支付原则：承包人与发包人充分沟通并在签订本合同后**日内确认完成该项目的施工图纸，施工图审查通过后，承包人在**日内编制完成建筑安装工程费的施工图预算，报送发包人委托的第三方审计机构进行审核，第三方审计机构及发包人在**日内完成对施工图预算的审核。经发包人审核后的总额[设计费+经审核的建筑安装工程费乘以（**中标下浮率）+经审核的暂估价+暂列金]为该项目工程总承包实际合同价。逾期经发包人书面通知未按时提供每延误一天，按****元/日承担违约金。同时确定的建筑安装工程费施工图预算[经审核的建筑安装工程费乘以（**中标下浮率）+经审核的暂估价+暂列金]不得超过建筑安装工程费投标总价报价。该项目施工图预算审核完成前，按照已完成工程量乘以初步概算中的综合单价再按**%的比例支付；该项目施工图预算审核完成后，按照已完成工程量乘以该项目施工图预算审核报告中的综合单价再按**%的比例支付”？

答：按照招标文件执行。

**、第三部分专用合同条件第**.*条“办理竣工结算时，承包人将质量保证金（经审计后结算价的*.*%）存入发包人指定账户后，发包人根据承包人开具的发票结清全部工程尾款，承包人按合同附件中《工程质量保修书》要求，分期完成相应保修内容时，发包人分期将相应的质量保证金退回承包人。其中质量缺陷期**个月期满后预留结算价的*.*%作为防水质量保证金，待防水质保期满后无息退回承包人”，与第**.*.*条质量保证金的预留“办理竣工结算时，承包人将质量保证金（经审计后建安工程结算价的*.*%）存入发包人指定账户后，发包人根据承包人开具的发票结清全部工程尾款，承包人按合同附件中《工程质量保修书》要求，分期完成相应保修内容时，发包人分期将相应的质量保证金退回承包人。其中质量缺陷期**个月期满后预留结算价的*.*%作为防水质量保证金，待防水质保期满后无息退回承包人”，不符合《建设工程质量保证金管理办法》及《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程施工过程及竣工结算办法》鼓励以质量保证金保函代替工程质量保证金，且扣留质量保证金不应当超过**个月的文件精神，建议修改为“竣工结算办理完毕后，承包人向发包人开具相当于结算金额*.*%的质量保证金保函，发包人向承包人结清全部工程尾款”。

答：按招标文件执行。

**、第三部分专用合同条件第**.*.*条“结算审计审减率在*%以内（含*%）的，由发包人承担全部审计服务费；审减率超出*%以上时，承包人按超出*%部分的审计服务费为标准对发包人进行经济补偿，在项目结算付款前支付给发包人，并承担发包人开具相关经济补偿发票所产生的全部增值税税款”，能否修改为“结算审计审减率在*%以内（含*%）的，由发包人承担全部审计服务费；审减率超出*%以上时，承包人承担超出*%部分的审计服务费，在项目结算付款时予以扣除”，另外能否明确审计服务费的计算标准？

答：按招标文件执行。

**、第三部分专用合同条件第**.*.*条“发包人违约责任的承担方式和计算方法：合同当事人双方另行协商，并通过书面补充协议明确”，根据公平原则，建议修改为“发包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用合同条款执行”。

答：按招标文件执行。

**、第三部分专用合同条件第**.*条争议解决方式为“向建设工程所在地人民法院提起诉讼”，因仲裁程序更便捷，文书不会公开上网，可以更好的维护双方商业秘密，能否修改为向武汉仲裁委员会申请仲裁？

答：按招标文件执行。

**、第一章招标公告/投标邀请书与第二章投标人须知前附表中项目名称不一致，是否以前附表为准

答：项目名称以“武汉轻工大学金银湖校区**号学生公寓项目工程总承包（***）”为准。

**、第三章评标办法中承包人建议书与承包人实施计划，与第七章投标文件格式中十一、承包人建议书，十二承包人实施计划要求不一致。技术标是否按评标办法要求编制。

答：技术标按第三章评标办法中评分因素设置。

**、位于在建场地东侧预留发展用地是否可以用于搭建施工期间的项目办公区及工人生活区。

答：可以。

**、施工用水用电是否可以从学校内部接入。

答：可以。

**、施工雨污水排放是否可以排入学校内部雨污水管网。

答：施工雨污水排放按行业主管部门要求执行。

**、拟建学生宿舍北侧为马池中路，为不影响学校交通，是否可以拆除部分围墙，在拟建学生宿舍北侧开口，用于施工进出场通道。

答：施工车辆进出口可利用学校北出入口。

**、其它各专业均提供了总平面***文件，建筑总图未提供***文件，能否提供？

答：已提供建筑总图，不再另外提供电子版***图纸。

**、承包人建议书中要求提供概算合理化建议，但是并未见概算文件，请提供相关资料。

答：已提供概算相关资料。

**、招标文件关于安全员的描述如下：须同时具有负责土建和机械安全管理的专职安全员;负责建筑起重机械设备安全管理的专职安全员应为机械类或综合类，*名安全员证书类型是否为**和**，如不是，请明确类别。

答：参照《湖北省建设项目施工现场从业人员配备管理办法（试

行）》执行。

**、投标函附录有两个模版文件，适用于《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（************）和适用于****版《标准设计施工总承包招标文件》中合同条款及格式，请明确填写哪一个？

答：填写适用于《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（************）。

**、***“第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表*.*.*（*）和（*）承包人建议书和承包人实施方案”中评分因素与“第七章投标文件格式十一、承包人建议书/十二、承包人实施计划”要求要点不统一，请问标书编制以哪个要求为准？

答：按第三章评标办法中评分因素设置。

**、***“第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表*.*.*（*）和（*）承包人建议书和承包人实施方案”中评分因素，承包人建议书和承包人实施方案各包含哪些评分因素？

答：承包人建议书（**分）包含：设计重难点分析与解决办法、建筑设计（*）、建筑设计（*）、结构设计（*）、结构设计（*）、给排水设计（*）、给排水设计（*）、电气设计（*）、电气设计（*）、暖通设计（*）、暖通设计（*）、装配式设计、概算合理化建议。

承包人实施方案（**分）包含：***总体管理方案、施工重难点分析与解决办法、施工现场平面布置、工程进度控制计划、项目质量实施计划、施工工艺、装配式工艺、安全文明施工及应急管理措施、环境管理措施。

**、能否提供现场临时用水、用电接驳口位置及详细参数？

答：施工红线***米范围内已预留临水临电接口，满足施工需要。

**、招标文件第三章评标办法：*.*.*（*）施工负责人业绩：“投标人（联合体投标时，指联合体承担设计任务单位）拟派施工负责人近*年......”,此处是否应改为“投标人（联合体投标时，指联合体承担施工任务单位）”？

答：应为“联合体投标时，指联合体承担施工任务单位”。

**、根据招标文件第三章评标办法：*.*.*（*）项目经理业绩和施工负责人业绩要求，需分别提供项目经理与施工负责人的项目业绩及岗位。而在实际的施工总承包合同和工程总承包（***）合同中，通常仅设置“项目负责人”或“项目经理”岗位，且此岗位在施工总承包项目和工程总承包项目（***）实际工作中全面负责施工工作。请问施工总承包和工程总承包（***）项目业绩中明确的“项目负责人”或“项目经理”，是否可以用于证明本项目项目经理的业绩和施工负责人的业绩？

答：可以。

**、根据承包人建议书评分要求“提供概算合理化建议的，按照其合理和可行性：优得*分，良得*.*分，中得*分，中下得*.*分，差及未提供者得*分。”既然对概算需提出建议，请招标人将本项目概算书发布。如若不发布，初设单位参加投标将造成不公平竞争环境。

答：现已上传，请自行下载。

**、招标文件第二章投标人须知前附表中第*.*.*“投标报价其他要求”中第*条“因本项目存在下浮率报价，投标函第*条其他补充说明中填写：设计费报价：****万元；建安工程费报价：人民币报价：万元，下浮率%。”，投标文件第三章评标办法中第*.*.*（*）条“投标报价评分标准”*计算投标报价得分中“设计费最高限价：人民币***.**万元，设计费报人民币总价，设计费人民币总价报价=（设计费最高限价*（**建筑安装工程费下浮率）”，请问，设计费报价是否与建安工程费同比例下浮。

答：设计费人民币总价报价=（设计费最高限价*（**建筑安装工

程费下浮率），在招标文件第二章投标人须知前附表中第*.*.*“投标报价其他要求”中第*条中，设计费报价填报的是设计费人民币总价报价。

**、问题*.“附录一：投标人资质条件、能力和信誉”中关于人员的要求表述不明确。根据招标文件表述是否可以理解为“负责土建和机械安全管理的专职安全员提供安全考核合格证书**或安全考核合格证书**；负责建筑起重机械设备安全管理的专职安全员提供安全考核合格证书**或安全考核合格证书**”均可满足条件？

答：参照《湖北省建设项目施工现场从业人员配备管理办法（试行）》执行。

**、招标文件第**页，*.*.*中：暂估价电梯***万元，是包含电梯的供货和安装吗？

答：包含电梯的供货和安装。

**、招标文件第**页，*.*.*中：高压配电工程暂估价***.**万元，包含在初步设计概算的哪项电气工程中？（初步设计概算核定表中地上工程费用的电气工程***.**万元，室外电气工程***.**万元）

答：高压配电工程为本项目的配套工程。

**、招标文件第**页，*.*.*中：高压配电工程暂估价***.**万元的范围包含哪些？是否包含中心配电所设备增容、中心配电所至一层配电间电缆引入。

答：参考初步设计。

**、投标人按照招标文件中的（十、价格清单）投标时，招标人对建筑安装工程费用清单有没有具体的格式要求？（比如是否需要提供广联达详细组价文件？或者说只需要提供*****文件即可？）

答：按招标文件和电子招投标系统要求执行。

**、因新建的学生公寓**号楼与旁边原农产品加工产业技术创新中心主消控室共用主机，需要请投标人提供原农产品加工产业技术创新中心火灾自动报警系统使用的设备品牌和厂家。

答：农产品加工产业技术创新中心火灾自动报警系统使用的设备品牌和厂家为深圳市高新投三江电子股份有限公司。

**、投标人须知，*.*.*招标范围中，建设单位委托第三方检测

机构进行工程质量检测内容的费用是否包含在投标总价中，由投标人承担？

答：建设单位委托第三方检测机构进行工程质量检测内容的费用不包含在投标总价中。

**、投标人须知*.*.*中，建筑安装工程费最高限价人民币****.****万元所包含的范围是对应发改委文件《初步设计概算核定表》中的“一、工程费用合计****.**万元”的吗？或者还包含了其他费用内容？

答：建筑安装工程费最高限价人民币****.****万元包含了合同相关内容的费用。

**、在投标须知*.*.*中“*.合同价格形式：本工程合同价格形式为设计费采用总价包干，建筑安装工程费采用结算封顶价（即投标人建筑安装工程费投标报价）下的固定综合单价。办理本项目结算时，如果经结算审计后的总额超出承包人建筑安装工程费结算封顶价，其超过部分不予计费，按结算封顶价支付；如果总额未超出建筑安装工程费结算封顶价，按合同计价原则结算并支付”。请问：建筑安装工程费的结算封顶价是否是投标限价？

答：建筑安装工程费的结算封顶价为投标人建筑安装工程费投标报价。

**、在评标办法前附表*.*.*评标基准价计算办法中的（*）“有效投标人超过*家的，以所有有效投标的评标价去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整）的最低价和相同数量的最高价后的算术平均值作为评标基准价”。中如果最低价是两家，最高价是一家，是否将第二高的价格纳入评标基准价的计算中，反之亦然？

答：如有并列情况仅按上述规定的数量计算。

**、在合同专用条款****中**.*.*关于是否采用《价格指数权

重表》的约定：/。但投标文件中需要对****价格指数权重表填写，对应表格处是否可以填“/”。

答：可以。

**、投标函附录表中关于价格调整的差额计算对应合同条款号是否有误，对应合同专用条款中应为**.*.*条约定。

答：投标函附录适用《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（************）。

**、关于投标文件中****，价格清单说明，此项目为费率下浮合同，无法填报对应的表格。请给出具体解决办法。

答：本次澄清附件中已提供概算相关资料，按招标文件要求填写。

**、招标文件中的投标文件格式与平台导出格式不一致，请问以哪个格式为准？

答：以招标文件为准。

**、合同示范文本中*.*.*开工日期*天前移交施工现场？能否将移交日期提前，临时设施、水电布置等需要时间。

答：进场后可协商。

**、合同示范文本中*.*.*发包人有义务将勘察报告、气候水文等前期相关资料提供给承包人，且责任和费用不能由承办人全部承担。

答：勘察报告已提供，其他资料见合同相关要求。

**、合同示范文本中*.*.*发包人应在红线范围内提供水电接驳点，在红线之外接驳点接引临时水电至施工范围的费用应由发包人支付。

答：包含在签约合同价内。

**、延期支付不计利息，且不得索赔

答：按招标文件执行。

**、“评标办法前附表*.*.*（*）项目经理业绩：投标人拟派项目经理近*年（自投标截止日往前推算*年）担任过单项工程投资额不低于****万元或者建筑面积不低于*****平方米的居住建筑类或公共建筑类工程的工程总承包项目经理或设计项目负责人或施工项目负责人或者项目总监理工程师”是否可以理解为提供“公共建筑类工程的工程总承包项目的项目经理或设计项目的项目负责人或施工项目的项目负责人或者项目总监理工程师”均可满足条件？

答：“近*年（自投标截止日往前推算*年）担任过单项工程投资额不低于****万元或者建筑面积不低于*****平方米的居住建筑类或公共建筑类工程的工程总承包项目经理或设计项目的项目负责人或施工项目的项目负责人或者项目总监理工程师”满足条件。

招标文件规定本项目提问截止时间为：****年*月**日**时**分**秒，截止时间之后的提问不予受理。

招标人：武汉轻工大学

招标代理机构：湖北省招标股份有限公司

日期：****年*月**日