荥阳市人民法院审判综合楼及大审判庭维修改造项目二标段

发布机构：荥阳市人民法院发布日期：********** **:** 访问次数：***

公告内容文档

一、合同编号：豫财磋商采购***********

二、合同名称：荥阳市人民法院审判综合楼及大审判庭维修改造项目二标段

三、项目编号：豫财磋商采购*********

四、项目名称：荥阳市人民法院审判综合楼及大审判庭维修改造项目

五、合同主体

*. 采购人（甲方）：荥阳市人民法院

地址：荥阳市豫龙街道荥泽大道与康泰路交叉路口

联系人：许力

联系方式：********

*.供应商（乙方）：河南东鼎建设工程有限公司

企业规模：中型

地址：河南省新乡市获嘉县冯庄镇职王村*号

联系人：肖波

联系方式：/

六、合同主要信息

*、合同金额：****** 元

*、采购方式：竞争性磋商

*、履约期限、地点等简要信息：

*采购内容：荥阳市人民法院审判综合楼主楼卫生间及大审判庭屋顶需维修漏水及墙面等内容，详细内容见工程量清单。 * 标段划分：本项目共划分两个标段，本次采购为二标段二次。主要包括：荥阳市人民法院审判综合楼主楼卫生间及大审判庭屋顶需维修漏水及墙面等内容，预算金额：******元。 *工期：**日历天。 * 质量：合格工程（符合现行国家有关验收规范和标准）

*、合同主要标的信息

序号	名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息
*	法院业务用房施工	审判综合楼主楼卫生间及大审判庭屋顶漏水及墙面等	**	王君灿	豫 ************

七、合同签订日期：****年**月**日

八、合同公告日期：****年*月**日

附件

建设工程施工合同二标段.***