苏州轨道交通数智风控监督管理平台项目招标公告

一、招标条件

本招标项目苏州轨道交通数智风控监督管理平台项目，招标人为苏州轨道交通大数据有限公司，现进行公开招标。本项目资格审查方式采用资格后审方式，现邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称投标人）参与本项目投标。

苏州轨道交通科技产业有限公司受招标人委托具体负责本项目的招标事宜。

二、项目概况与招标范围

*.项目编号：*****************

*.项目名称：苏州轨道交通数智风控监督管理平台项目

*.采购方式：公开招标

*.最高投标限价（含税）：***万元，投标人报价不得超过最高投标限价。

*.项目内容：数智风控监督管理平台实施交付。详见用户需求书。

*.项目期限：**个月（项目启动至初验）。具体以实际工期为准。

招标人有权根据项目工期需要对各阶段服务时间及服务内容进行调整，投标人不得以此为由提出增加本项目合同费用或延误工期的要求。同时，在整个工期范围内参与全过程咨询服务。

三、申请人资格要求

*.须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

*.财务要求：提供最新年度由会计师事务所审计的财务审计报告及财务报表，且无拒绝和否定意见；

*.本项目的特定资格要求：

*.*企业业绩要求：近五年（****年*月至公告发布之日，以合同签订时间为准）承担过单个项目合同金额在***万元（含）以上的企业风险监督类（审计或纪检或合规或风控）信息化项目。提供合同，若合同无法体现，可增加提供业主证明等材料加以佐证。

*.本项目不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

*.出售时间：****年*月**日至****年**月*日，每天上午*:*****:**，下午**:*****:**（北京时间，法定节假日除外）；

*.出售地点：苏州市干将西路***号轨道交通大厦**楼****室。

*.出售方式：现场出售。

*.售价：***元/标段，售后不退，现场领取文件。

招标文件费请通过转账的方式汇入招标代理机构账户，缴存成功后凭银行回单原件至苏州市干将西路***号轨道交通大厦**楼****室购买招标文件，缴款账户信息如下：

户名：苏州轨道交通科技产业有限公司

开户行：中国银行股份有限公司苏州金阊支行

账户：************

*.投标单位购买本项目招标文件后方具备投标资格。

*.购买文件时须携带以下材料

（*）企业营业执照复印件（加盖公章）；

（*）报名经办人须为法定代表人或法定代表人委托代理人，如经办人为法定代表人，提供法定代表人身份证明原件；如经办人为委托代理人，提供法定代表人授权书原件、委托代理人身份证原件；

（*）银行回单。

（*）苏州轨道交通资源交易平台供应商完成信息注册截图。

注：如获取招标文件的潜在投标人不满*家（不含）时，将重新招标。

注：本项目提疑截止时间为****年**月*日下午**:**（北京时间），请有兴趣参与本项目投潜在投标人尽快购买招标文件。

五、投标文件的递交信息

*.投标文件递交时间：****年**月**日*:****:**

*.投标文件递交截至时间：****年**月**日*:**

*.投标文件递交地址：苏州市干将西路***号轨道大厦**楼****室

*.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件将不予接收。

六、其它明确事项

*.投标人参与苏州轨道交通项目均需在苏州市轨道交通集团有限公司的资源交易平台供应商系统进行注册，供应商仅需注册一次。注册方法：供应商进入“苏州轨道交通”官网*“招标信息”*“供应商注册”（****://****.******.***/），按照提示进行注册。具体操作详见“帮助中心”《苏州轨道交通资源交易平台操作手册**供应商》如供应商注册中有何疑问，请咨询：************。

*.投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目投标（同一联合体除外）。

*.投标人有以下情形的，为资格审查不合格：

（*）处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（*）企业因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

（*）投标文件中的重要内容失实或者弄虚作假；

（*）根据《苏州市轨道交通履约信用考核管理办法（试行）》（苏轨集[****]**号）规定被拒绝投标的。

*.本项目执行《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒的实施意见》（苏信用办（****）**号）文件。投标人失信被执行人情况以“信用中国”（***.***********.***.**）网站查询结果（严重失信主体名单）为准。

*.本项目执行《苏州市轨道交通履约信用考核管理办法（试行）》（苏轨集〔****〕**号）。

*.投标人近*年内有行贿犯罪行为且被记录或近*年内有行贿不良行为且被记录（以行贿人或受贿人的法院判决书认定，按首次公告发布之日推算，时间以判决书落款时间为准；行贿不良行为所涉金额在单份法院判决书中达到《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[****]*号）第七条第一款规定金额的即行受限）的；法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过*年或有行贿不良行为记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过*年（以行贿人或受贿人的法院判决书认定，时间以判决书落款时间为准；行贿不良行为所涉金额在单份法院判决书认定中达到《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[****]*号）第七条第一款规定金额的即行受限）的，一经发现，招标人将拒绝其投标或取消其中标资格。

七、招标人

招标人名称：苏州轨道交通大数据有限公司

八、招标代理机构

招标代理机构名称：苏州轨道交通科技产业有限公司

地址：苏州市干将西路***号轨道大厦**楼****室

联系人：黄晓燕

电话：******************

邮箱：**********@******.***

九、项目监督

监督电话：*************

监督邮箱：*********@******.***