某单位基础设施维护项目招标公告(******************)

某单位基础设施维护项目公开招标公告

*．招标条件

本招标项目某单位基础设施维护项目已按有关规定批准建设，建设资金来自克孜勒苏柯尔克孜自治州财政拨款，项目业主为某单位。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标，采用资格后审方式。

*．项目概况与招标范围

*.*工程概况：本项目划分两个标段，标段*包括：库点距阿图什市最远***公里，所需片（块）石、砂石自采，运距*公里计入，海拔*********米，挡土墙***米；迈点距阿图什市最远**公里，海拔*********米，升级改造公路**公里；标段*包括：苏点距阿图什市最远***公里，沥青混凝土依托周围在建项目拌合场，运距按**公里计入，海拔*********米，升级改造公路*公里。

本项目工程施工区域均在海拔*****以上，如因任何不可抗力因素导致的停工，招标人不承担任何责任。建设地点处于高海拔地区，社会依托相对较差，建设环境相对艰苦，投标人应充分考虑高原、高寒、缺氧等停工降效困难，预估建设风险。

*.*建设地点：新疆克孜勒苏地区

*.*招标项目（标段）建设规模：

*.*计划工期：

标段*：工期：**日历天。计划开工、计划完工待定

标段*：工期：**日历天。计划开工、计划完工待定

*.*招标范围：本项目工程施工，包括图纸和工程量清单中的所有内容。具体包括材料采购、施工、试运行、配合验收及竣工等各个阶段的相关内容和服务。

*.*本项目投标人不允许兼投

*．投标人资格要求

*.*资质要求：

*.*.*投标人须为具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内登记注册、根据中华人民共和国有关法律合法成立并存续的独立于招标人和招标机构的独立法人。

*.*.*投标人须具有住房和城乡建设部或其下属行政机构核发的有效的公路工程施工总承包三级（含）及以上资质。

注：已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市（****）**号）规定取得新资质证书的（****年**月**日之后），应提供最新资质证书（原件）及新旧资质对应依据。

*.*.*投标人须为交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”《公路工程施工资质企业名录》中的单位，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询，需在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询，附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图（原件）并注明查询路径。

*.*.*投标人须具有合法有效的施工企业《安全生产许可证》。

*.*财务要求：投标人须提供近三年（****年度、****年度、****年度）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告（新成立公司如不能完整提供三年财务审计报告，须提供现有的财务审计报告并附情况说明加盖投标人公章）包括资产负债表、现金流量表、利润表（损益表）和财务报表附注；

*.*业绩要求：投标人近三年（****年*月*日*至今，以竣工验收合格时间为准）完成的类似施工业绩不少于*项。*.*.*标段*，类似项目业绩是指单项合同额达到***万元（含）及以上的四级及以上等级公路项目（包含路基、路面工程；不包含养护、安保大中修改扩建项目）业绩证明材料；*.*.*标段*，类似项目业绩是指单项合同额达到***万元（含）及以上的四级及以上等级公路项目（包含路基、路面工程；不包含养护、安保大中修改扩建项目）业绩证明材料；各标段须提供包括但不仅限于中标通知书、施工合同和工程接收证书或工程竣工验收报告或单项工程竣工验收表，以及投标人在全国公路建设市场信用信息管理系统或省级交通运输局（厅）公路建设市场信用信息管理系统截图。

*.*人员要求：

（*）项目经理（项目负责人，*人）：

①具有“公路工程”专业注册建造师执业资格（二级）（注册建造师执业资格须提供“全国建筑市场监管公共服务平台”查询截图）且未担任其他在施建设工程项目项目经理（须自行承诺）；本单位注册，不接受临时注册建造师（注册单位必须与投标人名称一致。）

②有效的安全生产考核合格证书（*证）。

③项目负责人近三年（****年*月*日*至今，以竣工验收合格时间为准）完成的类似施工业绩不少于*项。***标段*，类似项目业绩是指单项合同额达到***万元（含）及以上的四级及以上等级公路项目（包含路基、路面工程；不包含养护、安保大中修改扩建项目）业绩证明材料；***标段*，类似项目业绩是指单项合同额达到***万元（含）及以上的四级及以上等级公路项目（包含路基、路面工程；不包含养护、安保大中修改扩建项目）业绩证明材料；各标段须提供包括但不仅限于中标通知书、施工合同和工程接收证书或工程竣工验收报告或单项工程竣工验收表，以及投标人在全国公路建设市场信用信息管理系统或省级交通运输局（厅）公路建设市场信用信息管理系统截图。

（*）项目总工（*人）：须具有“公路工程”中级（含）及以上技术职称及有效的安全生产考核合格证书（*证）。

（*）其他管理和技术人员最低要求：

以上人员须在省级或全国交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中备案且须提供以上人员的缴纳社保证明（****年*月至投标文件截止前任意*个月，），否则不予认可。

备注：招标文件所要求的资质、人员、业绩等材料的，必须为投标人本单位的。有母公司、子公司关系的，其资质、业绩不得通用。根据建办市《****》**号文，全面实行二级建造师电子注册证书的通知，投标人须认真执行相关规定。

*.*信誉要求：投标人具备良好信誉，凡拟参加本次招标项目投标人，如在信用中国网站（ ***.***********.***.**） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务*失信被执行人、重大税收违法失信主体*搜索栏输入单位全称*截图)；在中国裁判文书网（****://******.*****.***.**/）*高级检索*案由*刑事案由*贪污贿赂罪，查询单位、法定代表人（查询时先输入单位点击检索后再输入法定代表人后再点检索）、项目负责人（查询时先输入单位点击检索后再输入项目负责人后再点检索）有行贿犯罪记录（尚在判决、裁定、刑罚期内的）（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起，个人犯罪自刑罚执行完毕之日起至开标之前，计算行贿犯罪档案查询期限）；在中国政府采购网（***.****.***.**）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在国家企业信用信息公示系统（****://***.****.***.**/*****.****）被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，在军队采购网（*****://***.****.**/）被列入供应商暂停资格列表名单中、军队采购失信名单中，有以上网站的不良行为记录的（尚在处罚期内的）将拒绝投标；

*.*投标人非外资独资或外资控股企业（含港澳台），无“三资（三资指中外合资经营企业、中外合作经营企业、外商独资）”背景的书面声明（声明函须加盖单位章）；

*.*其他说明：（*）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标，（*）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效；

*.*本项目不接受联合体投标。

*.*凡有下列情形之一的施工单位不允许参加本次招投标活动:

（*）因工程施工拖欠农民工工资、机械费、材料费等债务问题，因此造成群访事件，近年曾被各级人民法院强制执行和财产保全的；

（*）被列入自治区交通运输厅及各地州交通运输局黑名单，或限制投标的单位；

（*）在交通运输部公布的最近一年信用评价结果为*级；

（*）因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法、违规行为；

（*）正在接受行政主管部门立案调查的或处罚期未满的。

*．资格审查方式

本次招标采用资格后审方式，但本项目需进行报名资格初步审查，由招标领导小组对照违规企业名录进行审查，审查内容：报名企业是否存在与其他投标企业有关联关系、是否为违规企业、是否存在违规造假虚构等情形，审查未通过的投标人不得参加本次招标活动。资格后审严格按照招标文件规定组织。

*．报名及招标文件的获取

*.*、报名及招标文件获取时间：报名时间为****年*月**日至*月*日每日上午**:**至**:**、下午**:**至**:**（北京时间），招标文件获取时间待定。请各潜在投标单位关注网站对该项目发出的所有招标补充说明内容，若因投标单位自身原因未及时查看，造成的一切后果需自行承担。

*.*、报名（申领）地点：线下报名（领取）。

*.*、报名（申领招标文件）时需提供以下材料：

（*）营业执照或事业单位法人证书原件（军队单位不需要提供）；

（*）法定代表人资格证明书原件；

（*）法定代表人授权书原件，授权代表身份证和授权代表在投标前*个月内（不含投标当月）连续*个月由投标供应商缴纳社保证明材料的原件；

（*）非外资独资企业或控股企业的书面声明原件（事业单位、军队单位不需要提供）；

（*）投标供应商主要股东或出资人信息原件；

（*）未被中国政府采购网（***.****.***.**）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网（***.****.***.**）军队采购暂停名单处罚范围内或黑名单或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（***.***********.***.**）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（***.****.***.**）列入严重违法失信名单（处罚期内）的承诺书原件；

（*）本项目资质要求、业绩要求和人员要求的证明文件原件。

以上提供材料均为原件，并携带原件扫描件，加盖公章，复印件无效。

注：已报名企业，可以重新报名或补交报名材料；也可以使用原报名材料，需在报名时间内向招标人电话告知是否继续报名。

报名材料审核未通过的，招标人现场指出问题，报名企业可在报名时间内补交材料，超过报名时间递交或补交报名材料的将不予接收，报名材料不全的不得参加本次招标活动。报名后，不得更换项目经理、总工、被授权委托人，否则取消参加评标资格或中标资格。

*.*、报名（申领）方式

线下报送：投标供应商采取线下报送的方式提交报名材料原件。原件扫描件密封装袋，封面为项目名称+项目编号+公司名称，内容：列明公司名称、法定代表人或授权代表人姓名及联系方式；附件：需采用**纸幅面，将报名材料加盖企业鲜章，按顺序制作成*个纸制版文件。

*.*、招标文件售价： * 元/份。

*．投标文件的递交及相关事宜

*.*、投标开始时间：待定。

*.*、投标截止时间：待定。

*.*、投标地点：待定。

*.*、投标方式：由投标供应商法定代表人或授权代表现场提交投标文件，不接受邮寄等其他方式。

*.发布公告的媒介

本公告在军队采购网（*****://***.****.***.**/）发布，其他媒介转载无效。

*.现场勘察：本项目不组织

*.标前答疑会：本项目不组织

**..联系方式

招 标 人：某单位

联 系 人：刘先生

联系电话：***********/***********

地 址：新疆阿图什市

（工作时间***;北京时间***;：周一至周五上午**:*****:**，下午**:*****:**，如电话未接通，可通过短信形式将项目信息以及问题发送至联系人）

**.监督部门联系方式

项目监督人：王先生 刘先生 张先生

联系方式： *********** *********** ***********