银川市凤凰全民健身中心项目施工及监理

招标公告

*.招标条件

本招标项目银川市凤凰全民健身中心项目已由银川市审批服务管理局以关于银川市凤凰全民健身中心项目初步设计的批复(银审服(批)发〔****〕***)批准建设，项目业主为银川市体育局，建设资金来自中央专项资金、自治区专项资金及市财政配套资金，招标人为银川市体育局，项目已具备招标条件，现对该项目施工及监理进行公开招标。

宁夏金泽工程管理咨询有限公司受招标人委托负责本工程的招标事宜。

*.项目概况与招标范围

*.*项目概况：

项目占地*.****公顷，建筑面积****平方米，建设内容包括室内标准篮球、羽毛球、匹克球等场地及基础配套设施等，详见招标文件、施工图纸及工程量清单。

*.*建设地点：项目位于银川市金凤区，西至凤凰北街，东至唐徕渠，南至团结路，北至后海路。

*.*计划工期：***日历天（实际工期以合同约定的工期为准）

*.*招标范围：银川市凤凰全民健身中心项目招标文件、施工图纸及工程量清单范围内全部内容。

*.*标段划分：本项目一标段为施工标段，本项目二标段为监理标段。

*.投标人资格要求

*.*施工标段：投标人具备独立法人资格，同时具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级(含三级)以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上建造师执业资格，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

*.*监理标段：投标人须具备住房城乡建设行政主管部门颁发的建筑工程监理乙级及以上资质，并在人员、试验检测仪器设备方面具有相应的监理能力。其中，拟派总监理工程师须具备建筑工程专业注册监理工程师执业资格，且未担任其他在施建设工程项目的总监理工程师。

*.*通过“信用中国”网站查询申请人是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次投标。

*.*通过“中国裁判文书网”网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起）；

*.*本次招标不接受联合体投标。

*.招标文件的获取

*.*凡有意参加投标者，请于**** 年**月** 日**时** 分至**** 年** 月**日** 时** 分(北京时间，下同)，登录宁夏回族自治区公共资源交易网电子交易平台免费下载电子版招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件

*.*“电子交易平台”实行 ** 数字证书安全登录管理。

*.投标文件的递交

*.*投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为**** 年** 月** 日** 时**分，投标人应在截止时间前通过“电子交易平台”递交电子投标文件。

*.*逾期送达的投标文件，“电子交易平台”将予以拒收。

*.发布公告的媒介

本次招标公告在“宁夏回族自治区公共资源交易网”、“中国招标投标公共服务平台”同时上发布。

*.监督部门：

本项目招标投标监督部门为：银川市建设工程招标投标管理中心，联系电话：************

*.联系方式

招标人：银川市体育局

地址：银川市兴庆区北京东路***号

联 系 人：马文珊

电 话：************

招标代理机构：宁夏金泽工程管理咨询有限公司

地址：宁夏固原市原州区北京路优山美地营业房***号

联 系 人：李静、陈雅晶、陈晓燕

电 话：***********

宁夏金泽工程管理咨询有限公司

****年** 月**日