*

*.*.*.*

发包人：武胜县公路养护段

地址：武胜县沿口镇下西街** 号邮政编码：******

*

*.*.*.*

监理人：

地址：邮政编码：

*

*.*.*.*

缺陷责任期：自实际交工日期起计算**个月

*

*.*.*

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前*天签发图纸修改图给承包人

*

*.*.*

监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：按照监理合同执行

*

*.*.*

发包人是否提供材料或工程设备：□是 ☑否

如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：/

*

*.*

发包人是否提供施工设备和临时设施：□是 ☑否

如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：/

*

*.*.*

发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：*天

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：*天

*

**.*（*）

□ 逾期交工违约金：元/天

☑逾期交（竣）工违约金：****元/天

**

**.*（*）

□ 逾期交工违约金限额：%签约合同价

☑逾期交（竣）工违约金限额：**%签约合同价

**

**.*

☑提前交工的奖金：/

☑提前交（竣）工的奖金：/

**

**.*

☑提前交工的奖金限额：/

☑提前交（竣）工的奖金限额：/

**

**.*.*

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的%或增加收益的%给予奖励

**

**.*

☑合同期内不调价

□因物价波动引起的价格调整按照下列约定的原则处理：

□第**.*.*项，采用价格指数方式每个月按价格调整公式进行一次调整，调价内容：。

*第**.*.*项，采用造价信息方式每个月按价格调整公式进行一次调整，调价内容：。

**

**.*.*（*）

开工预付款金额：/ %签约合同价

**

**.*.*（*）

材料、设备预付款比例：/ 等主要材料、设备单据所列费用的/ %

**

**.*.*

承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：叁份

**

**.*.*（*）

进度付款证书最低限额：%签约合同价或万元，按照专用合同条款**.*.*执行。

**

**.*.*（*）

逾期付款违约金的利率：/‰/天

**

**.*.*

质量保证金金额：*%合同价格

质量保证金是否计付利息：

□ 是，利息的计算方式：

*否

**

**.*.*（*）

承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：叁份

**

**.*.*（*）

承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：陆份

**

**.*.（*）

竣工资料的份数：陆份

**

**.*.*

单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：□是 ☑否

如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下：

**

**.*.*

本工程及工程设备是否进行试运行：□是 ☑否

如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：

**

**.*（*）

☑保修期：自实际交工日期起计算**个月

□ 房建工程保修期：

**

**.*

建筑工程一切险的保险费率：*.*‰

**

**.*.*

第三者责任险的最低投保金额：/万元，事故次数不限（不计免赔额）

保险费率：*.*‰

**

**.*

争议的最终解决方式：□仲裁☑诉讼

□如采用仲裁，仲裁委员会名称：

□如采用诉讼，诉讼机构：项目所在地的人民法院